吉安市吉州区兴桥60MW风力发电项目集电线路工程

专业分包标段询比采购公告

（采购编号：                                       ）

1.采购条件

******有限公司已成交吉安市吉州区兴桥60MW风力发电项目，项目业主为******有限公司，资金已落实。其中吉安市吉州区兴桥60MW风力发电项目包含的集电线路工程标段已得到业主认可，具备采购条件，******有限公司作为采购人，现对该项目进行集电线路工程采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取集电线路工程采购文件参与本项目集电线路工程采购。

2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点:江西省吉安市吉州区。

2.2 工程概况及标段概况

吉安市吉州区兴桥60MW风力发电项目场址位于江西省吉安市吉州区兴桥镇和长塘镇范围内，风场位于吉安市城区西北面约10km，风场海拔70~130m，为山地微丘地貌，植被多为低矮乔木和灌木。

吉安市吉州区兴桥60MW风力发电项目规划装机容量60MW，本期拟安装2台单机5.0MW和8台6.25MW风电机组。风场场址中心坐标：东经114°53′39.60″，北纬27°10′58.38″。

吉安市吉州区兴桥60MW风力发电项目拟新建1座110kV升压站，上1台80MVA主变，通过3回35kV集电线路接入110kV升压站，从110kV升压站新建1回110kV线路接至110kV兴桥变，长度约为5km，拟采用LGJ-300导线。

本工程采用两种风机基础形式：天然地基和桩基。基础半径为12.30m，基础高5.2m，基础高出地面500mm。基础C40砼量1080m3，钢筋量为113.4t，埋深4.7m，垫层每台风机48.3m3。基础半径为10.8m，基础高5.3m，基础高出地面500mm，灌注桩桩径0.8m，桩长15m，桩数为40，第一圈桩半径为10m，桩数为25，第二圈桩半径7.6m，桩数为15，基础C40砼量770m3，钢筋量为100.1t，埋深4.8m，垫层每台风机37.65m3。

整个风电场的场内道路总长约为21.33km。本工程需利用村村道路进行大件运输，该路段需进行改造，改造土路长度为6.26km，改造水泥路长度为11.15km。本风电场可由吉安南收费站下高速进入省道S224，再经过省道223或县道X741联通到现有乡道到达风电场附近，最终新建施工检修道路可到达本风电场。本风电场位于整个风电场的中南部,进站道路可从现有沥青路引接，长度约为0.05km。

2.3 工期要求

计划开工日期为2026年4月30日，竣工日期为2026年10月20日，合同工期为173天，实际开工日期以发包人开工通知书记载时间为准。

2.4 质量要求

质量“零缺陷”，主要技术经济指标达到设计值，实现安全、稳定、经济、环保、全寿期运行;项目达到优质工程标准，工程整体质量达到国内先进水平。

2.5 采购范围

1、包括但不限于：集电线路电缆部分：地埋电缆沟开挖、回填、铺砂土盖砖，电缆敷设，电缆终端头采购安装，电缆转接箱采购、建筑安装及试验,光缆、光缆保护管及光缆接续盒采购、敷设、熔接，电缆保护管、标示桩制作、安装，防火堵料、防火涂料采购及施工等设计图纸所包含的除35KV高压电缆采购外所有集电线路电缆部分的施工、采购及集电线路相关的调试与试验等工作内容；施工范围内的植被恢复、复垦、环保、水土保持、防洪设施、边坡加固等项目的施工;负责集电线路穿(跨)越等手续办理;负责集电线路与地方供电公司直属职能部门的关系协调以及线路验收整改协调，包括由此发生的供电部门工作人员费用及停、******消防)(涉及基坑爆破时)等相关政府部门的关系协调等的补偿手续办理并承担相关费用，负责协调与当地村民的关系，负责解决各类阻工问题并承担相关费用、负责解决政府各级相关部门提出的问题。包括但不限于集电线路水保、安全设施、环保、防雷检测、国土、林业等方面涉及到线路工程建设及验收的所有手续办理并承担费用。其中环保、水保等各专题报批时提出的工程措施和费用等、以及为完成各专项验收而必须开展的工程措施、植物措施等并承担相应的费用。在工程验收过程中包括但不限于以下分部、分项、单位工程验收;启动试运行前验收(含升压站倒送电并网验收);整套启动试运行;工程竣工验收;国家******消防、安评、职业卫生、安全设施等各项专项检查验收:配合完成国家、地方、行业所要求必须完成的检测、调试、方案论证等项目工作。

集电线路架空部分：工程的采购、施工、安装、调试、通信、验收、线路征地、砍伐证办理及地面附着物补偿等。包含但不限于：

（A）建筑工程：

①集电线路架空部分工程范围内塔基基础等；

②水保及环保设施建设、植被恢复等；

③接地工程，所有杆塔基础接地等；

①集电线路架空部分安装工程：配电设备构筑物工程、构支架、线路杆塔组立、架空线、套管瓷瓶避雷器等的安装及与两端接口的连接等；

②光纤通信安装工程：OPGW的敷设及与两端接口的接续、必要的通信连接等；

承包人负责以上工程建筑、安装施工外，还应包括施工的内容分述如下(但不限于以下内容)：

a)材料和设备的采购、到货验收、卸货、保管，建设期工程保险；

b******消防施工安装和检测与验收、施工图在政府职能部门的备案审查；

c)负责本标段相关手续、工程相关检测及验收、相关职能部门办理工程移交手续以及质保期内的质量保证服务等。

d)建筑施工及安装工程中材料及试样的取样、送检和提供报告。

e)设备接地及常规接地装置工程。

f)埋设件的制作、安装在本工程。

g) 负责本工程所有电气设备、所有电力电缆、控制电缆交接试验，并提供合格的接试验报告。

h)施工及试运行所必须的安全设施、器具、标牌。

I）线路架设材料运输。

其他费用：用地征用费（临时）、土地使用税、耕地占用税、森林植被恢复费、土地复垦费、余物清理、青苗补偿、地上附着物补偿、水土保持补偿费。

在工程量清单中未列出的，但确实是工程范围中应该有的，完成本工程所要求的，均应由承包人负责，以及所有的施工准备、安全文明施工措施等、成品保护、与移交期间检验与取证、验收及合同包含的所有风险、责任等，且包含并不限于此。

按照发包人要求完成施工期施工场区内所需的宣传标语、标识标牌等以及生产准备工作（包含但不限于安全工器具、安全设施及设备设施临时标识标牌等）。

施工外部关系协调，承包人负责本标段施工外部关系协调。施工协调费包括不限于：由于本标段承包人提供的设备、材料等运输所引起的占压、损坏影响到第三方的权属物的协调；施工期间承包人原因造成的水土流失环保林业罚款费用；因施工人员、机械、环境的改变导致的农田家畜受损伤亡的协调及费用；他人为索要钱财进行的故意无理取闹、骚扰阻挠施工的协调及费用；因承包人技术、设备、人员问题，导致的超出设计临时用地范围需要增加临时用地而进行的协调及费用；

承包人要严格按照施工图进行施工，要杜绝超出施工红线图的占地，例如风机平台超挖，开挖中形成弃渣等；不得随意超挖，欠挖，增加渣场、取料场、临时施工便道等，承包人要在施工时不得超出施工红线图的占地，若超出征地红线的范围，承包人承担所有责任及损失。征占临时用地前，范围须经甲方确认，如发生未确认先征占或确认情况发生，全部责任由承包人自行负责，对发包人造成损失的，按损失情况的双倍在合同中扣除。

3.响应人资格要求

3.1企业要求

3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、增值税一般纳税人资格，并具有电力工程施工总承包叁级及以上资质。

3.1.2企业资产（财务要求）：提供近三年财务报表等。

3.1.3 企业主要人员要求：

1)项目经理：需具有相应专业二级建造师；

2)技术负责人：具有相应专业中级及以上职称；

3)安全负责人：具有安全生产考核C证

3.1.4 企业工程业绩要求：提供近三年类似工程的合同、完工证明文件等。

3.1.5 企业资信要求：

（1******银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；

（4******法院在“信用中国”网站（******,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以 及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：******/)；

（5******法院列为被执行人（查询网址：******/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；******法院列为被执行人（查询网址：******/zhixing/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相 应生效判决确定的义务的。）

3.2其他要求

3.2.1本次采购不接受联合体响应。

4.采购文件的获取

4.1凡满足本公告规定的投标人资格要求并有意参加投标者，请于2026年4月21 日17时30分前（北京时间) 通过“ 中国电建采购采购数智化平台 ”（******）获取采购文件。投标人可在登录系统后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。

（1）已注册的供应商：明确投标标段，下载采购文件；

（2）未注册的供应商：登录“中国电建阳光采购网”（******）右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行投标人注册，完成注册后，明确投标标段，下载采购文件；

（3）登录中国电建阳光采购网首页-服务中心，可下载《中国电建采购采购数智化平台操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购采购数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》。

4.2 本次采购不提供纸质版采购文件，本次采购项目不收取标书费。

5.响应文件的递交

5.1响应文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为2026年4月24日14时30分，响应人应在截止时间前通过中国电建采购采购数智化平台递交电子响应文件。

投标工具下载：中国电建阳光采购网（******）门户服务-下载中心-中国电建采购采购平台投标管家。

6.开标时间、地点、方式

6.1开标时间：2026年4月24日14时30分，地点为:江西省南昌市青山湖区广州路 2088 号江西水电公司。

6.2本次采购将通过中国电建采购采购数智化平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。

6.3响应人须提前办理数字证书用于在线响应。响应人登录中国电建采购采购数智化平台后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由响应人自行承担后果。

6.4各响应人须登陆中国电建采购采购数智化平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子响应文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成）。

6.5响应文件的开启通过中国电建采购采购数智化平台开标工具全流程远程在线开启。

6.6响应截止时间及递交地点如有变动，响应人将及时通过中国电建采购采购数智化平台通知所有已获取响应文件的响应人。

6.7中国电建采购采购数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页-服务中心-“登录系统，联系您的专属业务顾问”。

7.发布公告的媒介

本次采购公告在中国电建阳光采购网（******/）上发布。

8.成交人数量：

成交人数量：1人。

9.联系方式

采 购 人：******有限公司

地    址：江西省南昌市青山湖区广州路 2088 号江西水电公司

联 系 人：张伟

电    话：******

电子邮件：******

10.监督机构

******办公室

监督电话：******

11.提出异议的渠道和方式

11.1 对以上文件内容有异议的响应人，请在公告发布期内通过本公告公布的联系方式向采购人提出反馈意见。逾期将不再受理。

11.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

******有限公司

2026年XX月XX日